建设工程设计合同（专业建设工程）

（示范文本）[4]

工程名称：________________

工程地点：________________

合同编号：________________

设计证书等级：________________

发包人：________________

设计人：________________

签订日期：___年___月___日

说明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用。

《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。

房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：________________

设计人（全称）：________________

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________。

2.工程批准、核准或备案文号：________________。

3.工程内容及规模：________________。

4.工程所在地详细地址：________________。

5.工程投资估算：________________。

6.工程进度安排：________________。

7.工程主要技术标准：________________。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：________________。

2.工程设计阶段：________________。

3.工程设计服务内容：________________。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：___年___月___日。

计划完成设计日期：___年___月___日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：________________；

2.签约合同价为：人民币（大写）______元（￥______）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：________________；

设计人项目负责人：________________。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在________________签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自________________生效。

十二、合同份数

本合同正本一式______份、副本一式______份，均具有同等法律效力，发包人执正本______份、副本______份，设计人执正本______份、副本______份。

发包人：　　（盖章）　　　　设计人：　　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　　　　　　　　　（签字）

组织机构代码：______　　　　组织机构代码：______

纳税人识别码：______　　　　纳税人识别码：______

地址：______　　　　　　　　地址：______

邮政编码：______　　　　　　邮政编码：______

法定代表人：______　　　　　法定代表人：______

委托代理人：______　　　　　委托代理人：______

电话：______　　　　　　　　电话：______

传真：______　　　　　　　　传真：______

电子信箱：______　　　　　　电子信箱：______

开户银行：______　　　　　　开户银行：______

账号：______　　　　　　　　账号：______

时间：___年___月___日　　　　时间：___年___月___日

第二部分 通用合同条款

通用合同条款参照住房和城乡建设部 、国家市场监督管理总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知【建市[2015]44号】中《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）的通用合同条款。[5]

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：________________。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：________________。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：________________。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：________________；

提供国外技术标准的名称：________________；

提供国外技术标准的份数：________________；

提供国外技术标准的时间：________________；

提供国外技术标准的费用承担：________________。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：________________。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：________________。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在______天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：________________；

发包人指定的接收人为：________________；

发包人指定的联系电话及传真号码：________________；

发包人指定的电子邮箱：________________。

设计人接收文件的地点：________________；

设计人指定的接收人为：________________；

设计人指定的联系电话及传真号码：________________；

设计人指定的电子邮箱：________________。

1.8 保密

保密期限：________________。

2.发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：________________。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓名：________________；

身份证号：________________；

职务：________________；

联系电话：________________；

电子信箱：________________；

通信地址：________________。

发包人对发包人代表的授权范围如下：________________。

发包人更换发包人代表的，应当提前______天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在______天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3.设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人______（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：________________。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓名：________________；

执业资格及等级：________________；

注册证书号：________________；

联系电话：________________；

电子信箱：________________；

通信地址：________________；

设计人对项目负责人的授权范围如下：________________。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前______天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：________________。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后______天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：________________。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：________________。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

________________。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：________________。

主体结构、关键性工作的范围：________________。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：________________。

其他关于分包的约定：________________。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：________________。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：________________。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：________________。

5.工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：________________。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：________________。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：________________。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：________________。

6.工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：________________。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：________________。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：________________。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：________________。

设计人应在发生进度延误的情形后______天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后______天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在______天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：________________。

7.工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：________________。

8.工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过______天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在______天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：________________。

9.施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：________________。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后______时间内提供施工现场配合服务。

10.合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：________________。

风险费用的计算方法：________________。

风险范围以外合同价格的调整方法：________________。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：________________。

风险费用的计算方法：________________。

风险范围以外合同价格的调整方法：________________。

（3）其他价格形式：________________。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例______或预付款的比例________________。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：______，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期______天前支付。

11.工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后______天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后______天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的______天内，予以书面答复。

12.专业责任与保险

12.2 设计人______（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13.知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：________________。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：________________。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：________________。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：________________。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：________________。

14.违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：________________。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：________________。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：________________。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：________________。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：________________。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：________________。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：________________。

15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：________________。

16.合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过______天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为______天内。

17.争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：________________。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：________________。

选定争议评审员的期限：________________。

评审所发生的费用承担方式：________________。

其他事项的约定：________________。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：________________。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第______种方式解决：

（1）向________________仲裁委员会申请仲裁；

（2）向________________人民法院起诉。

18.其他（如果没有，填“无”）

________________。

附件：

附件一 工程设计范围、阶段与服务内容

附件二 发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件三 设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件四 设计人主要设计人员表

附件五 设计进度表

附件六 设计费明细及支付方式

附件七 设计变更计费依据和方法

附件一：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

________________

二、本工程设计阶段划分

初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.初步（基础）设计阶段

________________

2.非标准设备设计阶段（如有）

________________

3.施工图设计阶段

________________

4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

________________

附件二：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件三：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件四：

设计人主要设计人员表

续表

附件五：

设计进度表（略）

附件六：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：________________

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：________________

固定单价（实际投资额×费率______%）

2.工程设计其他服务费用：________________

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：________________

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费______人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为______。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（3）其他：________________。

三、设计费明细计算表

________________

________________

四、设计费支付方式

1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的______%作为定金或预付款，计______元，设计合同履行完毕后，定金或预付款抵作部分设计费。

2.设计人向发包人提交初步设计文件后______天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%，计______元。

3.设计人向发包人提交主要非标准设备设计文件后______天内，发包人向设计人支付设计费总额的15%，计______元。

4.设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的30%，计______元。

5.试车（试运行）考核完成后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的10%，计______元。

6.工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，共计______元。

注：上述支付方式供发包人、设计人参考使用。

附件七：

设计变更计费依据和方法（略）

GF—2007—0211